石家庄
[切换]
热门城市
ABCDE
FGHJ
KLMNP
QRSTW
XYZ
石家庄
[切换]pt******6a| 吉林-长春| 建设工程| 2020-08-04 08:26:19
0元
答赏金
施工单位迟迟不提交竣工验收申请（至今仍未提交），甲方（我司）多次要求施工单位提交竣工验收申请及资料，但施工单位一直未提交，后我司因项目总进度需要，进行了设备安装及调试，现阶段施工单位提出以我司设备进场安装调试之日作为竣工验收时间。请问该如何确定竣工验收时间？
律师回复
（共1条回复）
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”您们的情况属于“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”故以您公司设备进场安装调试之日作为竣工验收时间。
回复于：2020-08-04 08:36:27如历史咨询不能解决您的法律问题
那就赶紧点击这里发起留言咨询吧
相关问答
韩君杰
等1位律师回复
韩君杰
等1位律师回复
韩君杰
等1位律师回复
韩君杰
等1位律师回复
韩君杰
等1位律师回复
建设工程知识精选
2023-05-02 1594人已阅读
935人已阅读 2023-04-05
691人已阅读 2023-04-05
605人已阅读 2023-03-26
343人已阅读 2023-02-26
0 W 条
今日咨询
2.1万 W 次
律师解答
2019.10至今
494 位律师在平夳好律师网
解决了 1.9万 个问题
律师回复动态
2023-01-16 已帮助181人
分析：首先需要准备亲属关系证明，其次向法院提起诉讼对于你进行抚养期间的费用要求男方进行承担。对于之后的抚养费，如果男方不同意抚养，可以申请变更监护人，并让其支付抚养费。
女方去世男方不管孩子怎么办？
2023-01-16 已帮助181人
分析：新购商品房出现漏水，若是房子本身质量问题，又在《住宅质量保证书》承诺的保修范围和保修期限内，业主可要求开发商承担修复责任。
新房漏水该找谁承担责任？地区推荐律师：
热搜相关咨询：
