2008年11月21日，石家庄市××厂同被告河北××工程有限公司签订《石家庄市××厂职工住宅楼工程施工协议》，约定2#、3#住宅楼工程由河北××工程有限公司垫资施工，在2010年1月30日完成并交付使用。2009年3月该工程招标，石家庄××建设集团有限公司中标，交由石家庄××建设集团有限公司十二分公司即河北××工程有限公司承建施工(一套人马两块牌子)。
2009年4月20日，石家庄市××厂同河北××工程有限公司签订《补充协议》，约定工期从2009年5月1日开始，工程相应顺延于2010年11月1日前完成并交付使用;工程进度款根据职工购房进度项目资金到位的实际情况进行拨付，乙方承诺不以甲方付款情况而停工拖延;若乙方以甲方拨付工程款情况为由擅自停工或故意拖延，每延误一天乙方向甲方支付该工程总造价的千分之一，同时承担因误工产生的一切费用。此后，石家庄××建设集团有限公司十二分公司即河北××工程有限公司开始施工，但工期却一再拖延。
2011年1月25日，石家庄市××厂与石家庄市××房地产开发有限公司达成投资协议，石家庄市××厂将该住宅楼在建工程、地块使用权和建设过程形成的债权债务整体打包投资到石家庄市××房地产开发有限公司，并履行了土地使用权、工程审批变更手续。
2011年10月，该住宅楼项目主体工程基本完工，石家庄市××厂与石家庄市××房地产开发有限公司已先后支付工程款3430万元，但因工程结算存在争议，河北××工程有限公司、石家庄××建设集团有限公司拒不移交施工资料，拒不办理竣工验收手续。2012年1月31日，河北××工程有限公司封堵小区大门和住宅楼单元门，不允许后续施工单位进场施工，不允许销售人员和购房户进场看房，影响了该项目的总体施工进度和销售。
在此情况下，石家庄市××厂和石家庄市××房地产开发有限公司找到韩君杰律师寻求法律帮助。经研究商定，以建设方石家庄市××房地产开发有限公司为原告，以实际施工方河北××工程有限公司为被告，于2012年4月对其提起排除妨害诉讼，为建设方争取到项目工地的管理权，保证了后续工程和房屋销售的顺利进行。
因建设方石家庄市××厂与石家庄市××房地产开发有限公司签订的《投资协议》中未涉及对施工方违约责任的追索权，经研究商定，以该两方为共同原告，以石家庄××建设集团有限、河北××工程有限公司为共同被告，随后又对其提起了建设工程施工合同违约责任诉讼，请求法院判令二被告返还超付工程款、承担工程延期的违约金、配合办理竣工验收手续等。
该案经历排除妨害案的一审、二审，建设工程施工合同纠纷案的一审、二审和再审，在对方更换六批代理律师的情况下，韩君杰律师为石家庄市××厂和石家庄市××房地产开发有限最大限度地争取了合法权益，相关诉求获得了法院生效判决的支持，完全实现了最初诉讼维权方案中确定的目标。
律师档案